Текст книги "Решение задач по гражданскому праву"
![](/books_files/covers/thumbs_240/reshenie-zadach-pograzhdanskomu-pravu-253149.jpg)
Автор книги: Сергей Назаров
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Решение задач по гражданскому праву
Составитель Сергей Назаров
ISBN 978-5-0053-5189-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВОПРОС №1
Вопрос: Понятие транспортного права, его предмет и метод? Источники транспортного права.
Ответ: Транспортное право – отрасль права, совокупность норм и исследовательская правоведческая дисциплина, регулирующая общественные отношения в области перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного места в другое (в области транспорта).11
Транспортное право // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 30.01.2015. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=68259388 (дата обращения: 30.01.2015).
[Закрыть] Кроме данного общепринятого мнения представляет интерес позиция В. А. Егиазарова: «…..Нормы транспортного права регулируют главным образом отношения между транспортными предприятиями и их клиентами по перевозкам грузов, пассажиров, багажа, отличающиеся большим многообразием и сложностью, и поэтому изучение их в учебных заведениях выделяется в специальный самостоятельный курс…… В этих взаимоотношениях имеется ряд моментов, которые регулируются общими нормами, относящимися ко всем видам транспорта. Сюда относятся, например, заключение долгосрочных договоров, подача транспортных средств… и т. д. Специальные части транспортного права – железнодорожное, внутренневодное, воздушное, морское и автомобильное право касаются конкретных вопросов, регулирующих отношения на каждом виде транспорта с учетом его специфики, например оформление транспортных документов, порядок лицензирования транспортной деятельности и т.д.22
Егиазаров В. А. Транспортное право: учебник. 8-е изд., доп. и перераб. М.: Юстицинформ, 2015. 73с.//СПС Консультант плюс
[Закрыть]
Таким образом, транспортное право, представляя собой комплексную отрасль российского права, не является самостоятельной отраслью права.33
Там же
[Закрыть] В целом многие учёные юристы сходятся во мнении по этому вопросу. По мнению А. В. Гречуха: «…транспортное право – это поли системный комплекс правовых норм, регулирующий отношения договорного, имущественного, управленческого, трудового и процессуального характера в области транспортной деятельности по организации и осуществлению перевозок.»44
В.Н.Гречуха Транспортное право России: учебник для магистров / В. Н. Гречуха. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 583 с. – Серия: Магистр. – стр.20
[Закрыть] В итоге, понятие транспортного права одинаковое у разных авторов, они различаются в деталях, но по общему смыслу близки друг к другу. Для определения предмета транспортного права необходимо выявить специфический признак отношений, регулируемых этим правом. Так, например, В. А. Егиазаров предлагает обратить внимание на ст. 1 Устава железнодорожного транспорта.55
Елиазаров В. А. – Указ. соч.// СПС Консультант плюс
[Закрыть], в котором определены те общественные отношения в области транспортного права, касающаяся железнодорожных перевозок.
В. А. Егиазаров делает вывод о том, что предметом транспортного права являются общественные отношения между транспортными предприятиями и клиентурой, возникающие в связи с оказанием услуг по использованию транспортных средств для осуществления перевозочного процесса.66
Елиазаров В. А. – Указ. соч.// СПС Консультант плюс
[Закрыть] Касательно метода правового регулирования обратим внимание на статью В. М. Корякина в которой он высказывает мнение что И. А. Стрельникова не вполне удачно сделала вывод о приоритетности частноправовых методов в транспортном праве и вспомогательном характере публично-правовых начал в регулировании транспортных отношений, так как транспортное право имеет собственный метод правового регулирования, специфика которого проявляется в органическом сочетании императивного и диспозитивного методов, которые, переплетаясь и взаимно дополняя друг друга, образуют вполне самостоятельный оригинальный метод транспортного права. При этом императивный метод используется при регулировании вопросов государственного руководства, контроля и надзора в сфере транспортной деятельности, обеспечения транспортной безопасности, административной и уголовной ответственности субъектов транспортной деятельности. Диспозитивный метод регулирования применяется, главным образом, в сфере осуществления перевозочного процесса – главного, для чего создан и развивается транспортный комплекс страны. Оба эти метода являются равнозначными, в связи с чем попытки их противопоставления друг другу либо отдания какому-либо из них «предпочтения» перед другим являются, по нашему мнению, необоснованными и малопродуктивными.77
Цит. по Стрельникова И. А. Понятие и место транспортного права в системе права России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. М., 2009. С. 10 – 11. 32 с.
[Закрыть]88
Корякин В. М. К вопросу об институционализации транспортного права в качестве комплексной отрасли российской правовой системы // Транспортное право. 2015. N 2. С. 10 – 13. // СПС Консультант плюс
[Закрыть] В итоге стоит заметить, что проблематику, касающаяся вопроса метода транспортного права специалисты решали сходным образом, подчеркивая важность как императивного метода, так и диспозитивного. Теперь перейдем к ответу на вопрос о источниках транспортного права
В составе транспортного законодательства различают следующие основные источники права: законы, указы Президента Российской Федерации, подзаконные нормативные акты. К источникам транспортного права также относятся санкционированные обычаи, постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Конституция РФ (ст. 71) относит управление федеральным транспортом, путями сообщения к ведению Российской Федерации. Это положение является основополагающим при правовом регулировании деятельности транспорта.
Несомненно, важный источник транспортного права – это Гражданский кодекс Российской Федерации, который сконцентрировал в отдельной главе (гл. 40) нормы, регулирующие основные положения по перевозкам: о договоре перевозки грузов и пассажиров, перевозке транспортом общего пользования, подаче транспортных средств, погрузке и выгрузке груза, ответственности перевозчика, претензиях и исках и т.д.99
Егиазаров В. А. Указ. соч. // СПС Консультант плюс
[Закрыть]
Источниками транспортного права являются и транспортные уставы, и кодексы, действующие в настоящее время. (например, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (2003 г.)) Особенностью данных нормативных актов является то, что основные положения в них регулируются нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 40). К числу источников транспортного права относятся указы Президента Российской Федерации, регулирующие наиболее важные и конкретные сферы транспортных отношений. Например, Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 1995 г. N 438 «О Российской академии путей сообщения».1010
Указ Президента РФ от 03.05.1995 N 438 «О Российской академии путей сообщения» // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Источниками транспортного права являются также подзаконные акты, которые можно разделить на две группы:
1) постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
2) инструкции, постановления и правила, исходящие от министерств и ведомств.1111
Егиазаров В. А. Указ. соч.. // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Министерству транспорта Российской Федерации предоставлено право самостоятельно принимать правовые акты в установленной сфере деятельности: правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, груз багажа на основании и во исполнение транспортных уставов и кодексов…1212
Там же // Консультант плюс
[Закрыть] Источниками транспортного права следует считать также постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда, которые обеспечивают единообразие судебной практики и которым предоставлено право давать руководящие разъяснения судебным органам по вопросам применения действующего транспортного законодательства при рассмотрении судебных споров….1313
Там же. // СПС Консультант плюс
[Закрыть]
Как отмечает В.А.Егиазаров инструктивные указания Государственного арбитража СССР и Государственного арбитража Российской являются источниками транспортного права, как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 15 апреля 1992 г. N 7.1414
Цит по Вестник ВАС РФ. 1992. N 1. С. 77.
[Закрыть]1515
Егиазаров В. А. – Указ. соч. // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Таким образом, географические масштабы нашей страны, высокий уровень миграционных, туристических и иных связей в современном мире, мобильность населения и, наконец, достижение той самой «критической массы» «транспортных» норм права в российской системе права объективно детерминируют то место, которое по праву и должно занимать транспортное право. Настала пора пересмотреть ее структуризацию и правовой статус, изменить свое отношение к подготовке специалистов-«транспортников», в том числе и «транспортников» -юристов! Мы понимаем, что транспортное право, как «суверенное» организационно-правовое явление в системе права нашей страны пока не существует. Однако и «взгляд» на это явление как на исключительно комплексную отрасль права (законодательства) без глубокого анализа ее настоящего места в системе права представляется не только узким, но и вредным. Да, отсутствует централизованное управление всеми видами транспорта, нет единого законодательства, высок вес ведомственного нормотворчества, степень коллизионности и т. п. Однако транспортное право, как наука и учебная дисциплина, транспортное законодательство состоялись и существуют как объективная реальность. И, следовательно, транспортному праву Российской Федерации как отрасли права быть!1616
Чинчикова Г. Б., Тарапыгин А. В. К вопросу «уточнения» правового статуса транспортного права как юридической науки и учебной дисциплины // Российская юстиция. 2016. N 1. С. 49 – 53. // СПС Консультант плюс
[Закрыть]
ВОПРОС №2
Между ЗАО «Желдорстрой» и ОАО «РЖД» был заключен договор о строительстве подъездных путей к предприятию «Химкомбинат» по которому ЗАО «Желдорстрой» обязался к 1 января 2005 года сдать в эксплуатацию первый участок подъездного пути длиной 3 км. В связи с тем, что к 1 января 2005 года сдача участка не была произведена, ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ЗАО «Желдорстрой» предусмотренной договором неустойки в размере 2% от общей стоимости всей работы за каждый месяц просрочки. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что Устав железнодорожного транспорта (далее -УЖТ), нормами которого, по мнению ответчика, должны определяться отношения сторон, не предусматривает взыскания неустойки в подобных случаях. Истец же в своих объяснениях утверждал, что отношения из настоящего договора должны регулироваться не нормами УЖТ, а по правилам гл.37 (Подряд) Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК). Вопрос к задаче: Как надлежит разрешить указанный спор?
Ответ:
Для грамотного ответа на данный вопрос нужно учесть несколько важных обстоятельств: Во-первых, обратимся к нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ, а именно к пункту 5 статьи 4 кодекса: спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.1717
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Таким образом, при несоблюдении претензионного (досудебного) порядка исковое заявление подлежит возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 КАС РФ), а в случае принятия к производству – оставлению без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ).1818
Справочная информация: «Обязательный претензионный, досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный федеральными законами» (Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс) // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Следовательно, спор в арбитражном суде не будет рассмотрен. Во-вторых, согласно абзацу 3 статьи 1 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ действие настоящего Устава распространяется также на перевозки грузов, грузобагажа, погрузка и выгрузка которых осуществляются в местах общего и необщего пользования, включая железнодорожные пути необщего пользования, а также на строящихся железнодорожных линиях, примыкающих к железнодорожным путям общего пользования.1919
Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Это означает, что Федеральный закон от 10.01.2003 N 18—ФЗ распространяет своё действие на строящиеся железнодорожные линии. Пунктом 1 статьи 2 ГК РФ предусмотрено, что гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.2020
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Это означает, что в случае отсутствия в специальном законе правового регулирования определенного вопроса он будет решаться в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским кодексом. Соответственно предположим, что срок исковой давности не пропущен, а также то, что истцом соблюден досудебный порядок разрешения спора. В этом случае обнаруживаем следующее решение вопроса: «В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный в договоре срок построить по заданию другой стороны (заказчика) определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возвращения убытков. В соответствии с п. 3 ст. 708 ГК РФ, указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения, наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков».2121
Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы от 20.03.2015 N 456 «Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы по рассмотрению иска о взыскании подрядчиком с субподрядчика неустойки и встречного иска о взыскании основного долга и неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов водоснабжения» // СПС Консультант плюс
[Закрыть]
Таким образом, при условии соблюдения срока исковой давности и предъявления досудебной претензии требования ОАО «РЖД» подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со сложившейся судебной практикой в области разрешения споров, связанных с договорами подряда.
ВОПРОС №3
– Напишите ответ на тему: Правовая специфика легатов и фидеикомиссов.
Выше уже было указано, что наряду с назначением наследника в завещании могли содержаться отказы: распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определенным лицам, о выполнении наследником определенных действий в пользу третьих лиц.2222
Римское частное право: Учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский и др.; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 544 с. // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Легат (завещательный отказ) – это завещательное распоряжение в пользу лица, отличного от наследника (легатария, отказополучателя).2323
Цит. по см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 325.
[Закрыть] Содержанием такого распоряжения может быть: 1) право легатария на определенную вещь и обязанность легатария предоставить ее либо 2) право легатария на определенные действия имущественного характера со стороны наследника (к примеру, позволить пользоваться домом, дать приданое) и обязанность наследника эти действия осуществить (Институции Юстиниана. II. XX. 1—4). Право оставлять легаты происходило, вероятно, из положения законов XII таблиц (таблица V. 3): «как домовладыка распорядится относительно своего имущества, то пусть и будет правом».2424
Цит. по см.: Франчози Дж. Указ. соч. С. 247.
[Закрыть]2525
И. Б. Новицкий, И.С.Перетерский – Указ. соч.
[Закрыть]
Легат – случай сингулярного правопреемства; легатарий не отвечает по долгам наследодателя. Чтобы защитить наследников, вынужденных исполнять легаты и нести неограниченную ответственность по долгам в составе наследственной массы, в 40 г. до н.э. был принят закон Фальцидия, согласно которому завещатель не мог направить на легатов более трех четвертей наследственной массы, поэтому за наследником или наследниками в любом случае оставалась по крайней мере четверть наследства (так называемая «Фальцидиева четверть»). Легаты, превышающие эту норму, пропорционально сокращались.2626
Останина Е. А. Практикум по римскому праву: Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 112 с. – стр.80—81
[Закрыть] Существовало четыре вида легатов.2727
Цит. по См.: Покровский И. А. Указ. соч. С. 528 – 529.
[Закрыть]2828
Абраменков М. С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве // Наследственное право. 2014. N 3. С. 7 – 12. // СПС Консультант плюс
[Закрыть] Подробнее о видах легатов рассказывал М. Б. Абраменков: «Легат должен был быть установлен в одной из определенных четырех форм, каждая из которых создавала и особое правовое положение легатария:
Первый вид – виндикационный легат (legatum per vindicationem). Этот легат устанавливался обыкновенно посредством формулы «даю и отказываю» («do, lego») – «Я даю и отказываю Луцию Тицию раба Стиха» («Lucio Titio servum Stichum do, lego»). Как видно из названия данного вида завещательного отказа, с его помощью завещатель мог обязать наследника передать кому-либо определенную вещь. Выгодоприобретатель – легатарий (legatarius) получал в момент принятия наследства наследником сразу право собственности на отказанную вещь и мог в случае невыдачи предъявить виндикационный иск.2929
Абраменков М. С. – Указ. соч.
[Закрыть]
Дамнационный легат (legatum per damnationem) – это распоряжение, при установлении которого употреблялась формула «Мой наследник да будет обязан дать сто Луцию Тицию…» («Heres meus Lucio Titio… dare damnas esto»). Этим легатом на наследника возлагалось обязательство исполнить то, что отказано.3030
Абраменков М. С. —Указ. соч.
[Закрыть]
Дамнационный легат (legatum per damnationem) – это распоряжение, при установлении которого употреблялась формула «Мой наследник да будет обязан дать сто Луцию Тицию…» («Heres meus Lucio Titio… dare damnas esto»). Этим легатом на наследника возлагалось обязательство исполнить то, что отказано.3131
Абраменков М. С. – Указ. соч.
[Закрыть]
С помощью так называемого непрепятствующего легата (legatum sinendi modo) наследник обязывался только позволить (не мешать) легатарию взять отказанную вещь; вероятно, это лишь некоторая модификация legatum per damnationem. Еще одна разновидность легата – legatum per praeceptionem. При данном легате, очевидно, отказополучатель приобретал долю в наследстве до его раздела. Природа данного вида легата до конца не выяснена.3232
Абраменков М. С. – Указ. соч.
[Закрыть]
В императорское время формализм установления легатов был ослаблен. Senatusconsultum Neronianum (I в. н.э.) установил, что в случае ошибки в выборе формы легат будет иметь силу legatum per damnationem. Наконец, после того, как отпали установленные выражения для institutio heredis, были отменены и перечисленные выше формы установления легатов».3333
И.Б.Новицкий, И. С. Перетерский – Указ. соч.
[Закрыть]
Наряду с легатами в римском праве существовала еще одна форма возложения на наследника имущественной обязанности в пользу третьих лиц – фидеикоммиссы. Они возникли из тех неформальных, личных просьб выдать кому-либо что-то или выполнить что-то для кого-либо, с которыми наследодатель нередко обращался к наследнику перед смертью, уповая, следовательно, не на защиту закона, а лишь на «добрую совесть» наследника – fides, откуда и возникло слово «фидеикомисс».
Фидеикомисс мог охватывать не только часть наследственного имущества, но и все наследство в целом – так называемый универсальный фидеикомисс (fideicomissum hereditatis). В результате наследник сохранял только формально свой статус наследника, а права и обязанности наследодателя переходили на фидеикомиссария.3434
М.С.Абраменков – Указ. соч.
[Закрыть]
В то же время неограниченная свобода отказов приходила в противоречие с интересами наследников по завещанию. В целях защиты их прав были приняты несколько законодательных актов, направленных на ограничение свободы легатов, среди которых наиболее известен закон Фальцидия (lex Falcidia) 40 г. до н.э., установивший, что наследник, назначенный в завещании, должен был получить не менее четверти наследства без обременения ее отказами («Фальцидиева четверть»).3535
М.С.Абраменков – Указ. соч.
[Закрыть]
Все теоретические выкладки, полученные юристами при истолковании положений института фидеикомисса, последовательно переносились на легат, где они нашли действенное практическое применение. Это повлекло постепенное сближение в форме и условиях этих двух явлений римского наследственного права, в результате чего никакой разницы между легатами и фидеикомиссами больше не осталось. Указами Юстиниана 529 г. и 531 г. было подтверждено окончательное слияние легатов и фидеикомиссов: они были объединены в один институт – отказы.3636
Палшкова А. М. Особые завещательные распоряжения в римском праве // Наследственное право. 2009. N 3. С. 8 – 13. // СПС Консультант плюс
[Закрыть]
Таким образом, все виды фидеикомиссов, устанавливавшие сингулярное преемство, были полностью уравнены с легатами. Исключение составил лишь универсальный фидеикомисс, который в праве Юстиниана сохранил свое значение как форма универсального преемства.3737
Там же
[Закрыть]
ВОПРОС №4
В 460 г. до Р.Х. в Рим с товаром прибыл финикийский купец. Римский гражданин (хозяин гостиницы, где остановился финикиец) отнял у купца все его имущество, а самого его сделал своим рабом.
Правомерны ли действия римлянина? Кем в Древнем Риме считались иностранцы? Какой правовой институт был выработан для защиты личных и имущественных прав? Когда появился этот институт? Как архаическое право регулировало правовой статус иностранцев? Да правомерно, потому что в древнейшие времена полная правоспособность во всех областях отношений политических, семейных и имущественных признавалась только за римскими гражданами – cives romani Quirites (происхождение последнего слова не выяснено).3838
Цит. по Можно предполагать, что термином Quirites обозначалось одно из древнейших племен, вошедших в состав Рима.
[Закрыть] Свободный чужеземец не имел не только политических прав, но и правоспособности в сфере частного права: он не признавался субъектом ни семейных, ни имущественных прав и обязанностей. Более того, чужеземец рассматривался в принципе как враг, hostis, имущество которого могло быть в любой момент захвачено римским гражданином, а сам он обращен в рабство. Но полное бесправие чужеземцев рано пришло в противоречие с интересами развивавшегося гражданского оборота, особенно с развитием внешней торговли Рима.3939
И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский – Указ. соч.
[Закрыть] Вторым доказательством правомерности моего ответа является, что первой категорией иностранцев, которые получили часть гражданских прав и обязанностей явились латинские граждане в 340 – 338 году до нашей эры,4040
Латинское право // Википедия. [2016—2016]. Дата обновления: 08.01.2016. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=75623779 (дата обращения: 08.01.2016).
[Закрыть] а спор возник в 460 году до Р.Х.
Уже издревле делу охраны имущественных интересов чужеземцев, приезжавших в Рим, служил институт hospitium privatum. Он заключался в том, что римский гражданин, став патроном чужеземца, который ставился в положение клиента, оказывал последнему правовую помощь, совершая в его интересах сделки, защищая его интересы перед римским судом и т. п. При этом патрон действовал не в качестве представителя чужеземца, а в качестве защитника его интересов, от своего имени. Добросовестное отношение патрона к принятым на себя обязанностям обеспечивалось сакральным правом: вероломный патрон подвергался высшему наказанию: он объявлялся обреченным мщению богов – sacer esto, а потому поставленным вне охраны закона.4141
И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский – Указ. соч.
[Закрыть] Различались следующие виды физических лиц в римском частном праве: римские граждане, латины и перегрины. Нас интересуют только перегрины и чужестранцы. У чужестранцев не было никаких прав. Перегринами назывались лично свободные, но не имеющие римского гражданства лица, в основном – обитатели покорённых Римом областей.
У перегрин был ограниченные права, они не могли пользоваться jus civil (гражданским) правом, но могли заводить другие взаимоотношения, получали признание, которые не имели остальные иностранцы и право использовать своё законодательство. Суды, рассматривающие споры между римскими гражданами и перегринами, в своей деятельности исходили из соображений не норм права, а справедливости и здравого смысла (лат. Ex aequo et bono).4242
Цит. по Третейский суд у древних греков и римлян // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890—1907.
[Закрыть]4343
Перегрины // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 24.09.2015. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=73531161 (дата обращения: 24.09.2015).
[Закрыть]
Таким образом, мы видим, что наиболее приближенными по правовому статусу к правовому статусы римских граждан были латины, второе место занимали перегрины, и не имели никаких прав чужестранцы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?